Тендер №78216258

от 10.09.24

Тендер: Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения в местах размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Завершён

Начальная цена 7 057 760 ₽

Место поставки

поселок Петро-Славянка;поселок Шушары;г. Пушкин;поселок Левашово , Санкт-Петербург город

Организатор закупки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

Анализ заказчика

Все тендеры города Санкт-Петербург

Окончание (МСК) 18.09.2024 07:00

Анализировать похожие тендеры

Документация

Приложение№_2_к_извещению_Описание_объекта_закупки.doc 1.94 МБ

Приложение_№_4_к_извещению_Требования_и_инструкция..docx 30 КБ

Приложение_№_1_к_извещению_Проект_контракта.doc 263 КБ

Извещение. ЕЭТП Росэлторг 48 КБ

Показать все документы (+4)

Участие

Способ размещения Аукционы

Электронный аукцион

Ссылки на источники

44-ФЗ ЕИС 0372200238824000031
ЕЭТП Росэлторг 0372200238824000031

Подача заявок (МСК)

10.09.2024 13:44 - 18.09.2024 07:00

Подача ценовых предложений (МСК)

по 18.09.2024

Подведение итогов (МСК)

20.09.2024

Контактная информация

Контактное лицо Полюга С. И.

Телефон 7-812-5762713

Электронная почта S.Polyuga@spb112.ru

Заказчик

Наименование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

Анализ заказчика

ИНН 7801379721

КПП 781001001

ОГРН 1057810264577

Условия контракта

Обеспечение исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (СПб ГКУ «ГМЦ», ИНН 7801379721, КПП 781001001, Комитет финансов СПб (СПб ГКУ «ГМЦ», л/с 0710003), Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. СПб, номер банк. сч.: 40102810945370000005, номер казнач. сч.: 03222643400000007200, БИК: 014030106. В поле «104» плат. поручения указать: КБК 81900000000000000510, ОКТМО 40373000); б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона и приложением № 1 к извещению, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает СПб ГКУ «ГМЦ». Безотзывная независимая гарантия должна содержать следующие условия. Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, в том числе при взыскании начисленной неустойки (штрафа, пени), причинении убытков Заказчику, в том числе в следующих случаях: а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Контрактом работы; б) если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ; в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Контрактом работы. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Обеспечение заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Участник закупки обязан представить обеспечение заявки в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р. Порядок обеспечения заявки в виде денежных средств установлен ст. 44 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; б) путем предоставления независимой гарантии. Порядок обеспечения заявки путем предоставления независимой гарантии, условия независимой гарантии установлены ст. 44, 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и ПП РФ от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по такой независимой гарантии выступает СПб ГКУ «ГМЦ». Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию в соответствии с п. 1-7 ч. 2 ст. 45 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; в) путем внесения денежных средств на счет, на котором в соотв. с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими на л/с, открытый в УФК СПб СПб ГКУ «ГМЦ», в случаях и порядке, предусмотренных ПП РФ от 10.04.2023 № 579. Реквизиты счета, на котором в соотв. с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими на л/с, открытый в УФК СПб СПб ГКУ «ГМЦ», реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ, а также в соотв. с ПП РФ от 10.04.2023 № 579: СПб ГКУ «ГМЦ», ИНН 7801379721, КПП 781001001, УФК по г. Санкт-Петербургу, отдел № 1 (СПб ГКУ «ГМЦ») Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, р/c 03100643000000017200, к/c 40102810945370000005, БИК 014030106, КБК 81911610056020000140, ОКТМО 40373000

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Требования и преимущества

Обеспечение заявки 70 577 ₽

Обеспечение контракта 30%

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Показать все требования и преимущества

Отрасль

Возможно Вас также заинтересуют:

Тендеры Пушкина Посмотреть

Тендеры на дорожное строительство Посмотреть

Тендеры: проектные работы в строительстве дорог и мостов, жд путей, тоннелей Посмотреть

Участники и контракты

Аналитика доступна только зарегистрированным пользователям. Пройдите бесплатную регистрацию, чтобы использовать все возможности сервиса

Зарегистрироваться