Тендер на выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений города Москвы | Москва город | Закупка: 0173200001423002077

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги город Москва; Ильинский ск,Смоленская,Саввинская,Ростовская наб,Краснопесненская наб,ул.Солянка,Солянский п,ул.Тверская,1я ТверскаяЯмская,пл Тверская застава,ул.Каретный Ряд,м.Академическая,м.Баррикадная,м.Краснопесненская,м.Сокол,ул.Балчуг,ул.Болотная,Болотная пл,ул.Волхонка,ул.Маросейка,Котельническая,Гончарная наб,ул.Большая Лубянка,Рыбный пер,Богоявленский пер,Старая пл,Зарядье,рн Капотня,вдоль МКАД ул.Печистенка,Печистенская наб,Хохловская пл,Бульварное кол,в т.ч. блы Покровский,Гоголевский,Сретенский,Петровский,Никитский,Рождественский,Яузский,Чистопудный,Страстной,Соймоновский п,1й Голутвинский пер Садовое кол-ул Большая Якиманка (включая Якиманский пер,1й,2й Бабьегородский пер,Мароновский пер) ул.Б.Полянка,Якиманская наб,3й Голутвинский пер,ул.Петровка,Садовое кол,Зубовской пл.-Смоленской пл(Сг 16)Фрунзенской наб.-Зубовской пл(Сг 15)Калужской пл.-Фрунзенской наб(Сг 14 Серпуховской пл.-Калужской пл(Сг 13) Павелецкой пл.-Серпуховской пл(Сг 12Таганской пл.-Павелецкой пл(Сг 11) ул.Николоямская-Таганской пл(Сг 10)ул.Покровка-Серебрянической наб(Сг 9) м.Красные ворота-ул.Покровка (Сг 8) Малой Сухаревской пл.- м.Красные ворота (Сг 7)ул.Цветной бл-М.Сухаревской пл(Сг 6)ул.Долгоруковская-ул.Цветной бл (Сг 5) Трубная ул,В.Радищевская ул,Н.Радищевская ул,Николоямская ул,Нов пл,Китайгородский п,Славянская пл,7й Ростовский пер,В.гр Рязанского па,В.гр ш Энтузиастов,В.гр Щелковского ш,В.гр Мичуринского па (Боровское ш) Патриаршие пды,7й Ростовский пер,В.гр,Мичуринский п,В.гр,Щелковское ш,В.гр.Рязанский п,В.гр.Ш Энтузиастов,Каретный ряд,Нов пл,Китайгородский п,Славянская пл,Рыбный,Богоявленский пер,Старая пл Сг 16,Зубовская пл(знаковая тер Сг 5 Самотечная пл(знак тер) Смоленская,Савинская,Ростовская наб,Солянка,Солянский п,ул.Сретенка,ул.Б.Лубянка,Тер у здания МИД Знаковая тер внутренний двор театра им.Образцова,Скв им.Г.Н.Селезнева,Ленинский п,МоскваСити,Самбо 70,Рублевское ш

Обеспечение исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, ст.45, ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005. В тексте независимой гарантии должно быть предусмотрено: - обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии, -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы

Обеспечение заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьями 44 и 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. При проведении электронных процедур, обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации; б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, также Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Требования и преимущества

Обеспечение заявки 116 670 867 ₽

Обеспечение контракта 233 341 734 ₽

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
1. Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571
  
  Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации

Показать все требования и преимущества

Отрасль

Тендер: Выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений города Москвы

Условия контракта

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение заявки

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Возможно Вас также заинтересуют:

Участники и контракты

Похожие тендеры