Тендер на выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений города Москвы | Москва город | Закупка: 0173200001423001446

Начальная цена 150 090 618 ₽

Место поставки

г. Москва , Москва город

Организатор закупки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Анализ заказчиков

Все тендеры города Москвы

Окончание (МСК) 06.10.2023 09:00

Анализировать похожие тендеры

Документация

ССР.xls 43 КБ

Смета (в формате xls) 1.06 МБ

!! В помощь участникам закупок 148 КБ

Порядок оценки заявок по критериям 37 КБ

Обоснование определения НМЦК(Д) 894 КБ

Смета (в формате xls) 43 КБ

Извещение 24 КБ

Показать все документы (+7)

Участие

Способ размещения Конкурсы

Открытый конкурс в электронной форме

Ссылки на источники

44-ФЗ ЕИС 0173200001423001446
ЕЭТП Росэлторг 0173200001423001446

Подача заявок (МСК)

по 06.10.2023 09:00

Контактная информация

Контактное лицо Служба О. О.

Телефон +7 (495) 957-99-77

Электронная почта mostender@mos.ru

Заказчик

Наименование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЕПАРТАМЕНТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

Анализ заказчика

ИНН 7731610269

КПП 772901001

ОГРН 5087746598176

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги город Москва; ул. Гиляровского, д. 15, ул. Воронцовская, д. 14/14, стр. 1, Горлов тупик, д. 4, Протопоповский переулок, д. 19, стр. 15, Расторгуевский переулок, д. 3, ул. Красноармейская, д. 30А, ул. Дегунинская, д. 8А, ул. Смольная, д. 55, ул. Немчинова, д. 14, ул. Куусинена, д. 6Б, 3-Михалковский переулок, д. 22, 5-й Войковский проезд, д. 12, ул. Цандера, д. 9, стр. 1, ул. 1-я Напрудная, д. 15, 9-й проезд Марьиной Рощи, д. 8А, ул. Абрамцевская, д. 16, стр. 1, ул. 1-я Напрудная, д. 17, ул. Пестеля, д. 6А, ул. Лосевская, д. 4, ул. Ротерта, д. 12, ул. Декабристов, д. 39, ул. Красносолнечная, д. 40А, ул. Челябинская, д. 16, корп. 1, ул. Утренняя, д. 18А, Федеративный проспект, д. 31, ул. Салтыковская, д. 7Б, Сиреневый бульвар, д. 71А, ул. Новокосинская, д. 42, ул. Халтуринская, д. 7А, Сиреневый бульвар, д. 30, ул. Хромова, д. 45, ул. 2-я Пугачевская, д. 8, стр. 1, ул. Шоссейная, д. 41, Перервинский бульвар, д. 18, корп. 1, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 25, корп. 1, Таможенный проезд, д. 3, ул. Новомарьинская, д. 2, ул. Новомарьинская, д. 3, ул. Вострухина, д. 5, ул. Лестева, д. 5, ул. Высокая, д. 19, ул. Елецкая, д. 35, корп. 1, ул. Елецкая, д. 14, ул. Домодедовская, д. 29, корп. 1, ул. Чертановская, д. 62, корп. 1, Каширское шоссе, д. 57, корп. 1, ул. Чертановская, д. 14А, мкр. Северное Чертаново, корп. 805, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 3, ул. Павловская, д. 25, корп. 20, ул. Академика Миллионщикова, д. 3, ул. Новаторов, д. 7, ул. Академика Пилюгина, д. 26, корп. 5, ул. Ратная, д. 8Г, ул. Академика Бакулева, д. 18, ул. Бартеневская, д. 61, ул. Голубинская, д. 23, корп. 2, ул. Генерала Антонова, д. 11, ул. Большая Очаковская, 38А, ул. Мосфильмовская, д. 27А, ул. Артамонова, д. 6, ул. Насосная, д. 1А, ул. Новоорловская, д. 2, корп. 1, ул. Веерная, д. 34, ул. Поклонная, д. 8, корп. 3, Вишнёвая улица, д. 20, корп. 2, г. Зеленоград, корп. 805, стр. 1, г. Зеленоград, корп. 225, стр. 1

Обеспечение исполнения контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Безотзывная независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, ст.45, ст.96 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005. В тексте безотзывной независимой гарантии должно быть предусмотрено: - обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии, -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы

Обеспечение гарантийных обязательств

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Безотзывная независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, ст.45, ст.96 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005. В тексте безотзывной независимой гарантии должно быть предусмотрено: -право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст.95 Закона о контрактной системе.

Обеспечение заявки

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьями 44 и 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. При проведении электронных процедур, обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации; б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, также Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Требования и преимущества

Обеспечение заявки 7 504 530 ₽

Обеспечение контракта 45 027 185 ₽

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
1. Требования в соответствии с позицией 9 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571
  
  Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории; 2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных пунктами 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации

Показать все требования и преимущества

Отрасль

Тендер: Выполнение мероприятий по уходу и восстановлению зеленых насаждений города Москвы

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Условия контракта

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение заявки

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Возможно Вас также заинтересуют:

Участники и контракты

Похожие тендеры